Ниже следует текст стандартного договора-оферты (поставки кабелей и аксессуаров DAXX). Договор является предварительным и носит лишь ознакомительный характер. Подробнее Вы можете обсудить условия поставки с Вашим личным менеджером магазина DAXX-Shop.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 02/12
г. Москва «10» декабря 2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК»», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью " ", именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Далее по тексту договора под Покупателем понимается как сам Покупатель, так и его представители, а также третьи лица, надлежащим образом уполномоченные Покупателем.
1.2. Товаром по настоящему Договору является товар, указанный в товарных накладных, товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах Поставщика. В товарных накладных, товарно-транспортных накладных указывается наименование, ассортимент, количество поставляемых товаров и цены на них.
1.3. Товар и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим Законодательством РФ к данному виду товара и его маркировке, сопровождаться сертификатом соответствия (если товар подлежит обязательной сертификации).
- ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ДОСТАВКИ) ТОВАРА
2.1. Обязанности по доставке Товара могут быть возложены на Поставщика или Покупателя.
2.1.1. Обязанности по доставке товара возлагаются на Поставщика только при поступлении от Покупателя письменного распоряжения о доставке товара. Распоряжение о доставке товара может быть передано Поставщику посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. Распоряжение о доставке товара должно: а) содержать указание места доставки товара (субъект РФ, город, улица (проезд, проспект, переулок и т.д.), дом, корпус (строение, владение и т.д.) – при наличии, а также данные лица, уполномоченного на приемку товара и подписание товаросопроводительных документов; б) быть подписанным уполномоченным представителем Покупателя и скреплено печатью Покупателя.
2.1.2. В зависимости способа доставки товара стороны руководствуются нижеприведенными условиями.
2.2. ДОСТАВКА ПОКУПАТЕЛЕМ (САМОВЫВОЗ):
- Доставка товара производится путем самовывоза Покупателем со склада, указанного Поставщиком.
- Передача товара Покупателю производится на складе Поставщика и оканчивается подписанием товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя (водитель-экспедитор, представитель транспортно-экспедиторской организации, нанятой Покупателем для перевозки товара, и др.), имеющим надлежащим образом оформленную доверенность на получение товара.
- С момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной:
- к Покупателю переходит право собственности на товар, а также риск случайной гибели, утраты или повреждения товара;
- Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.
2.3. ДОСТАВКА ПОСТАВЩИКОМ:
- Поставщик может обеспечивать доставку товара автомобильным транспортом по адресу, указанному Покупателем, в пределах г. Москвы и Московской области. В этом случае датой поставки товара Поставщиком является дата подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
- Поставщик может обеспечивать доставку товара Покупателю путем сдачи товара транспортно-экспедиторской организации (нанятой Поставщиком для перевозки товара), которая может быть указана в товарно-транспортных накладных в качестве грузоотправителя (далее – перевозчик).
- С момента передачи товара Покупателю (п. 2.3.1) или перевозчику (п. 2.3.2.):
- к Покупателю переходит право собственности на товар, а также риск случайной гибели, утраты или повреждения товара;
- Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.
2.3.4. При доставке Поставщиком товара в соответствии с п. 2.3.1. договора стоимость доставки входит в цену товара. Если доставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с п. 2.3.2. договора, то стоимость доставки не входит в цену товара и оплачивается Покупателем отдельно: либо на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5 (пяти) дней с момента выставления счета, либо на основании счета на оплату товара, в котором отдельной строкой выделяется стоимость доставки, в течение срока, установленного для оплаты товара. Стоимость доставки может изменяться Поставщиком в случае изменения стоимости услуг и тарифов перевозчиков (транспортно-экспедиторских организаций) по перевозке, а также изменения иных обстоятельств, влияющих на расходы Поставщика по доставке товара.
2.4. Поставщик независимо от способа доставки товара обязан обеспечить отправку необходимых документов на товар, а именно: товарная накладная (товарно-транспортная накладная), счет-фактура, копия сертификата соответствия на каждую модель товара (если товар подлежит обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.
2.5. Грузополучателем товара по настоящему договору может выступать как сам Покупатель, так и третьи лица, указанные и уполномоченные Покупателем.
- ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ ПО ПРИЕМКЕ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ
3.1. Доверенность на представителя Покупателя на получение Товара должна строго соответствовать форме № М-2, оформленной в порядке, предусмотренном Инструкцией № 17 Министерства финансов СССР от 14 января 1967 г. «О порядке выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности».
3.2. Покупатель (его уполномоченный представитель) при получении Товара обязуется подписать товарную накладную по форме № ТОРГ-12, утвержденную Постановлением Госкомстата России 25.12.1998 г. № 132, а также в установленных настоящим договором случаях - Товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т, утвержденную Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78 с обязательным указанием:
- номера и даты выдачи доверенности на получение товара;
- должности, фамилии, имени, отчества представителя Покупателя – полностью, без сокращений;
- даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя.
3.3. При приеме товара Покупатель обязан проверить:
а) наличие маркировки товара и исправность тары/упаковки;
б) проверить соответствие наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в товаросопроводительных документах.
3.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту производится по товаросопроводительным документам (товарной накладной, товарно-транспортной накладной, транспортной железнодорожной накладной) Поставщика. При обнаружении недостачи Покупатель принимает товар по фактическому количеству.
3.5. Приемка товара по количеству производится в следующем порядке:
3.5.1. При наличии общей тары/упаковки (если некоторое количество единиц товара объединены общей тарой/упаковкой):
а) по количеству мест – Покупателем (п. 2.2.1., 2.3.1. договора), перевозчиком (п. 2.3.2. договора) в момент получения товара от Поставщика;
б) по количеству товарных единиц в каждом месте - не позднее 7 (семи) дней со дня получения Покупателем товара от Поставщика (п. 2.3.1. договора) или перевозчика (п. 2.3.2. договора);
3.5.2. При отсутствии общей тары/упаковки – в момент получения товара от Поставщика Покупателем (п. 2.2.1., 2.3.1. договора) или перевозчиком (п. 2.3.2. договора).
3.6. Приемка товара по ассортименту производится в следующем порядке:
3.6.1. При наличии общей тары/упаковки (если некоторое количество единиц товара объединены общей тарой/упаковкой) - не позднее 7 (семи) дней со дня получения товара Покупателем от Поставщика (п. 2.2.1., 2.3.1. договора) или перевозчика (п. 2.3.2. договора);
3.6.2. При отсутствии общей тары/упаковки – в момент получения товара Покупателем от Поставщика (п. 2.2.1., 2.3.1. договора) или перевозчика (п. 2.3.2. договора).
3.7. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества и ассортимента товара окончена в установленные сроки (пункт 3.5., 3.6. настоящего договора).
- ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ ПО ПРИЕМКЕ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям, принятым при поставках для данного товара в Российской Федерации.
4.2. Качество товаров должно быть подтверждено сертификатами соответствия (если товар подлежит обязательной сертификации). Сертификаты должны быть выданы органами стандартизации и метрологии или аккредитованными в системе ГОСТ-Р представительствами.
4.3. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям нормативной документации и обеспечивать сохранность товара при условии соблюдения правил транспортировки и хранения в нормальных условиях.
4.4. Приемка товара по комплектности производится в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения товара Покупателем от Поставщика (п. 2.2.1., 2.3.1. договора) или перевозчика (п. 2.3.2. договора).
Приемка товара по качеству производится в течение разумного срока, но не более 20 (двадцать) дней после получения товара Покупателем от Поставщика (п. 2.2.1., 2.3.1. договора) или перевозчика (п. 2.3.2. договора).
4.5. Приемка считается произведённой своевременно, если проверка качества и комплектности товара окончена в установленные сроки (пункт 4.4. настоящего Договора).
4.6. Покупатель не вправе отказаться от приемки качественного и комплектного Товара.
- ПРЕТЕНЗИИ ПОКУПАТЕЛЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ТОВАРА
5.1. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, качества, комплектности, маркировки поступившего товара данным, указанным в товаросопроводительных документах, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет Акт (унифицированная форма № ТОРГ-2) (далее - «Акт»), в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке отклонений. Акт подписывается комиссией, назначаемой Покупателем, руководителем и главным бухгалтером Покупателя. К Акту должен прилагаться подтверждающий его фото-отчет. Покупатель обязан обеспечить хранение несоответствующего товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим однородным товаром.
В случае обнаружения некачественного товара Покупатель обращается в авторизированный сервисный центр – АСЦ (Приложение № 3) для устранения выявленных недостатков. Для обращения в АСЦ Покупателем составляется в свободной форме акт о выявленных недостатках (далее – Акт для АСЦ) и акт приема-передачи товара в АСЦ. Обмен или возврат некачественного товара осуществляется Поставщиком только при наличии в нем неустранимых недостатков, что подтверждается заключением АСЦ.
5.2. Акт, фото-отчет, в случае обмена или возврата некачественного товара - Акт для АСЦ, акт приема-передачи товара в АСЦ, заключение АСЦ и основанная на вышеуказанных документах претензия (Приложения № 1) Покупателя (в которой Покупатель излагает свои требования) направляются Поставщику не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания соответствующего срока приемки товара (п. 3.5., 3.6., 4.4. договора). Нарушение вышеуказанного срока может являться основанием для отказа в принятии Поставщиком претензии для рассмотрения. Поставщик обязуется рассмотреть представленные Покупателем документы и принять по ним решение не позднее 10 (десяти) дней с момента их получения. Поставщик уведомляет Покупателя о принятом решении в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его принятия.
5.3. В случае доставки товара Покупателю путем сдачи этого товара перевозчику (в соответствии с п. 2.3.2. договора) с момента передачи товара перевозчику Поставщиком принимаются претензии только по:
- количеству товарных единиц в каждом месте (при условии отсутствия нарушения общей тары/упаковки);
- по ассортименту (при наличии общей тары/упаковки);
- комплектности (при условии отсутствия нарушения тары/упаковки, в том числе общей);
- скрытым производственным недостаткам, которые возникли до передачи товара перевозчику.
Претензии по остальным вопросам Покупатель предъявляет перевозчику.
5.4. В случае возврата или обмена товара конечным потребителем в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» к претензии Покупателя (Приложение № 2) помимо документов, указанных в п. 5.2. договора, должны прилагаться: заявление потребителя (при его наличии) и оригинал гарантийного талона (заполненный надлежащим образом).
- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
- Цены на товар считаются согласованными сторонами:
6.1.1. если товар оплачивается на условии предварительной оплаты – с момента оплаты (в том числе и частичной) Покупателем выставленного счета;
6.1.2. если товар оплачивается на условии отсрочки платежа - с момента подписания Покупателем/перевозчиком товарной накладной/товарно-транспортной накладной.
Цена товара включает налог на добавленную стоимость.
6.2. Покупатель оплачивает каждую партию товара в течение 60 (шестидесяти календарных дней с даты получения товара Покупателем ( дата, указанная в товарной (товарно-транспортной накладной).
Расчеты осуществляются путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика либо на иной счет, указанный Поставщиком в письменном финансовом поручении.
В случае если в назначении платежа Покупатель не указал счет, товарную накладную, товарно-транспортную накладную, по которым произвел оплату, то Поставщик засчитывает полученные денежные средства в счет оплаты того товара, который по дате был ранее поставлен Покупателю и еще им не оплачен.
6.4. Моментом платежа является дата зачисления в полном объеме денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика (либо по письменному указанию Поставщика на расчетный счет третьего лица) или внесения денежных средств в кассу Поставщика в пределах лимитов, предусмотренных действующим законодательством РФ. Форма безналичной оплаты – платежное поручение.
6.5. Поставщик может предоставлять Покупателю бонусы (скидки) с цены товара, которые оформляются в виде дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Поставщик не несет ответственности за несоответствие товара по количеству, ассортименту, комплектности, качеству в случае невыполнения Покупателем требований настоящего Договора о приемке товара.
7.2. Поставщик вправе отказать в отпуске очередной партии товара, если предыдущая партия товара оплачена не полностью.
7.3. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый календарный день просрочки оплаты.
За нарушение срока самовывоза товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости невывезенного в срок товара за каждый календарный день нарушения срока самовывоза.
Пеня начисляется Поставщиком и выплачивается Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5 (пяти) дней с момента выставления счета.
7.4. Непредъявленные штрафные санкции не выплачиваются.
7.5. Сторона, не выполнившая или ненадлежащим образом выполнившая свои обязанности по настоящему договору, обязуется возместить другой Стороне причиненные таким не исполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
- ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени, которая ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом. Любые обстоятельства, указанные в данном пункте Договора, либо какие-либо другие обстоятельства, которые могут быть признаны форс-мажором, не могут являться основанием для просрочки или невыполнения обязательств Покупателя по платежам согласно Договору.
- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10-ти календарных дней с момента наступления таких обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ.
- Несвоевременное уведомление Сторон настоящего Договора о наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
- Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны встретятся для обсуждения создавшейся ситуации и принятия мер по ее преодолению.
- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения между Сторонами споров по настоящему Договору, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
9.2. В случае не достижения согласия между сторонами споры по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде города Москвы независимо от места нахождения ответчика.
- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2020 г.
10.2. Если за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне уведомления о намерении его расторгнуть, то действие договора продлевается на следующий календарный год.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Расторжение оформляется письменным соглашением к настоящему Договору, в котором в обязательном порядке Стороны согласуют: размеры и сроки урегулирования существующих между ними финансовых обязательств.
10.4.Все изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10.5. Поставщик вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без согласия Покупателя.
10.6. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга об изменении реквизитов сторон.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.8. При подписании сторонами настоящего договора прекращается действие иных, достигнутых до подписания договора, договоренностей между сторонами со сходным предметом.
Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Поставщик: ООО «Децибел
Покупатель:
|
Поставщик:
ООО «Децибел»
Генеральный директор
____________________/ /
|
Покупатель:
Генеральный директор
_____________________________ //
|
